Представительство в арбитражном суде

Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства

Понятие представительства в арбитражном процессе

Ст. 54 АПК РФ устанавливает, что в арбитражном процессе наряду с лицами, участвующими в деле, могут участвовать их представители.

В соответствии со ст. 59 АПК РФ граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде лично или через представителей. Ведение дела лично не лишает гражданина права иметь представителей. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители, которые могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю. Не запрещает закон пользоваться и услугами представителя – профессионального юриста.

Таким образом, представители законом не отнесены к числу лиц, участвующих в деле , поскольку целью их участия в арбитражном суде является защита не собственных интересов, а представляемых ими лиц.

Представительство в арбитражном процессе – это выполнение процессуальных действий одним лицом (представителем или поверенным) от имени и в интересах другого лица (доверителя или представляемого).

Доверитель или представляемый – лицо, поручающее представителю ведение дела.

Представитель или поверенный – лицо, которому поручена защита интересов другого лица.

Цель представительства в арбитражном процессе:

    1. обеспечение защиты прав и законных интересов организаций и граждан как участников арбитражного процесса;
    2. помощь доверителю или представляемому в осуществлении процессуальных прав и исполнении процессуальных обязанностей.

При процессуальном представительстве представитель совершает различные процессуальные действия, обусловленные необходимостью защиты представляемого им лица в арбитражном процессе:

    • готовит от имени доверителя процессуальные документы;
    • непосредственно участвует в судебном заседании, выступая по всем вопросам, возникающим по ходу процесса.

При этом представитель связан теми полномочиями, которыми он наделен в связи с выполнением своих функций в арбитражном суде, и не вправе совершать действия, выходящие за эти пределы. Субъектом арбитражного процесса (стороной либо иным лицом, участвующим в деле) остается доверитель. Для себя лично в результате арбитражного процесса представитель ничего не получает, кроме заранее обусловленного вознаграждения (при договорном представительстве), а в отдельных случаях и возмещения собственных затрат на представительство.

Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица.

Представителем организаций в арбитражном суде может быть любое дееспособное лицо с надлежаще оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела, за исключением лиц, указанных в ст. 60 АПК РФ (судьи, арбитражные заседатели, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппарата суда).

В связи с принятием постановления Конституционного Суда РФ от 16.07.2004 г. N 15-П сняты ранее предусмотренные ограничения на представительство организаций только их руководителями, штатными сотрудниками или адвокатами. В настоящее время представителями организаций могут быть любые избранные ими лица, за рядом ограничений. Дела организаций ведут в арбитражном суде также их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций. От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.

Представительство следует отличать от представления в арбитражном суде интересов организаций их органами. Согласно ст. 53 ГК РФ юридические лица приобретают гражданские права и принимают на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица определяется законом и учредительными документами. Поэтому руководители организаций, другие лица в соответствии с учредительными документами представляют арбитражному суду документы, удостоверяющие их служебное положение или полномочия, например, протокол об избрании либо приказ о назначении на должность генерального директора.

Виды представительства в арбитражном процессе

Существуют различные классификации видов представительства в судебном процессе. Наиболее понятной является классификация в зависимости от оснований возникновения представительства в арбитражном процессе:

Законное представительство

Основывается непосредственно на прямом указании закона при наличии определенного фактического состава. Законное представительство возможно в ряде случаев:

    1. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители. При этом законные представители могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю (п. 2 ст. 59 АПК РФ).
    2. В сфере предпринимательских отношений (например, законное представительство ликвидационной комиссии в отношении ликвидируемых организаций, а также организаций, в отношении которых рассматриваются дела о несостоятельности (банкротстве).

Договорное представительство

В основе договорного представительства лежат:

    • договор поручения (ст. 971-979 ГК РФ),
    • агентский договор (ст. 1005-1011 ГК РФ) – в определенных случаях.

Таким образом, договорное представительство возникает только на основании соглашения сторон . В основном договорное представительство интересов граждан и организаций осуществляют адвокаты. При этом в качестве адвокатов в арбитражном процессе могут выступать только лица, получившие статус адвокатов в соответствии с Федеральным законом “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”.

В зависимости от юридической значимости волеизъявления представляемых лиц:

    • добровольное представительство (только при наличии на это волеизъявления представляемого);
    • законное представительство (не требует согласия представляемого).

Добровольное представительство в зависимости от характера отношений между представляемым и представителем можно подразделить на:

    1. договорное представительство, в основе которого лежат договорные отношения между представляемым и представителем о представительстве в арбитражном суде;
    2. общественное представительство, основанием возникновения которого является членство представляемых граждан в общественных объединениях. Эти отношения урегулированы уставами общественных объединений.

Договорное представительство возникает на основании гражданско-правового договора поручения, по которому одна сторона (представляемый) поручает другой (представителю) ведение дела в суде, а представитель принимает на себя эти обязанности. Договорное представительство может быть основано и на трудовых правоотношениях и осуществляться постоянным сотрудником предприятия (например, юрисконсультом). В этом случае основанием представительства является трудовой договор между предприятием и его работником.

Договорными представителями могут быть юрисконсульты и другие работники организаций; адвокаты; работники юридических фирм; один из соучастников по поручению других соучастников; лица, допущенные судом, рассматривающим дело, к представительству по данному делу.

Общественным представительством называется представительство, осуществляемое в арбитражном процессе уполномоченными общественных объединений по делам членов своих объединений. Основанием возникновения этого вида представительства является факт членства гражданина в том или ином общественном объединении, которое в силу устава обязано оказывать своим членам правовую помощь.

Членство в общественном объединении или занятие деятельностью, поощряемой этим объединением, могут привести к возникновению представительства только при наличии волеизъявления со стороны представляемого.

Законное представительство осуществляется в арбитражном суде в защиту прав недееспособных граждан и граждан, признанных ограниченно дееспособными. Основаниями этого вида представительства являются факт происхождения детей от соответствующих родителей, удостоверенный в установленном законом порядке; факт усыновления детей; административный акт о назначении опеки и попечительства.

Законными представителями в суде выступают родители, усыновители, опекуны и попечители.

Представляемыми лицами по законному представительству могут быть несовершеннолетние, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Законные представители могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю (ч. 2 ст. 59 АПК РФ).

Представительство в арбитражном суде от профессионалов

Задолженность была снижена с 7 432 634 рубля до 2 209 541 рубль.

Мы восстановили срок и отменили решение о взыскании 489 000 руб.

Включены требования на сумму 381 970
260 руб. осуществлена смена конкурсного управляющего

Предлагаем представительство в арбитражном суде от посещение конкретного судебного заседания до участие во всем арбитражном процессе и исполнения судебного решения.

  • Профессиональная команда адвокатов, юристов и бывших федеральных судей
  • Поэтапная оплата наших услуг и возмещение всех расходов на судебную защиту
  • Практика ведения гражданских, уголовных, административных и арбитражных дел
  • Практика сопровождения исполнения решений судов в службе судебных приставов
  • Наш опыт позволяет сопоставлять Ваши задачи с буквой закона и судебной практикой

Задолженность была снижена с 7 432 634 рубля до 2 209 541 рубль.

Мы восстановили срок и отменили решение о взыскании 489 000 руб.

Включены требования на сумму 381 970
260 руб. осуществлена смена конкурсного управляющего

Цена на услуги представительства в арбитражном суде

Защита в арбитражном суде
Наименование услугиЦена от руб.Описание
Представительство в арбитражном суде15 000за 1 судодень
Подготовка досудебной претензии5 0001 день
Подготовка искового заявления в арбитражный суд25 0002 дня
Подготовка апелляционной жалобы35 0002 дня
Подготовка отзыва на исковое заявление30 0002 дня
Минимальная стоимость ведения простого дела55 0003 месяца
Ознакомление с материалами дела в суде с фотосъемкой5 0007 дней
Оценка платежеспособности ответчика в СБИС2 0001 день
Консультационные услуги
Наименование услугиЦена от руб.Описание
Выслушаем и оценим перспективыБесплатно15 минут
Консультация с изучением документов2 00025 минут
Помощь в исполнении судебных решений
Наименование услугиЦена от руб.Описание
Поиск имущества и счетов должника25 00014 дней
Сопровождение исполнительного производства10 000за 1 месяц

Наши преимущества

  • Опыт работы адвокатов и юристов не менее 10 лет
  • Общая стоимость выигранных дел превышает 1 млрд. руб.
  • За 9 мес 2019 года более 90 консультаций и 16 положительных судебных решений

Мы предлагаем Индивидуальное сопровождение экономических споров путем оказания услуг арбитражного представителя на всех стадиях судебного процесса: в судах первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. Обращаясь к нам за помощью, Вы экономите средства, нервы, имеете гарантию успешного результата.

Не пытайтесь решить проблему самостоятельно, это экономически невыгодно! Арбитражные представители участвуют в десятках арбитражных процессов ежемесячно, стоимость услуг фиксирована, услуги представительства в арбитражном суде зафиксированы договором. Вы не сможете конкурировать с ними! Помощь арбитражного представителя всегда дешевле, чем потери от поражения в суде!

Первая консультация проводится по телефону, чтобы сделать предварительную оценку и определить, каким путем мы можем добиться победы. Это бесплатно.

В рамках консультации наш специалист узнает об обстоятельствах проблемы и консультирует клиента относительно дальнейших действий. При положительной оценке перспектив дела юрист договаривается об очной встрече с клиентом либо его уполномоченным представителем.

Встреча с клиентом или его законным представителем. В рамках встречи наш специалист изучает обстоятельства дела и знакомится с имеющимися документами. После этого специалист озвучивает клиенту возможные результаты по делу.

Если обстоятельства изученного дела указывают на его перспективность и помощь адвоката принесет необходимый клиенту результат – заключается договор с закреплением суммы гонорара и приведением перечня услуг.

Проводится сбор необходимых документов и доказательной базы, работа со свидетелями и собственное расследование. Все эти мероприятия направлены на поиск недостающих сведений.

Это могут быть решения судов, исполнительные листы, претензии. Мы истребуем эти документы из соответствующих инстанций. Это нужно, чтобы более полно понять ситуацию.

Первое, что нужно сделать когда поставщик нарушает условия договора — это составить и отправить претензию в его адрес. Претензия составляется в двух экземплярах. Срок рассмотрения претензии, если не предусмотрено договором, в течение 30 дней.

Важно: Подтвердить получение претензии поставщиком. Можно отправить заказным письмом или вручить лично. В первом случае подтверждение — квитанция, во втором — подпись представителя на Вашем экземпляре.

После того как отправили претензию, поставщик чаще всего игнорирует ее — тогда сразу в суд, либо предложит подписать соглашение сторон.

В случае если не удалось договорится в досудебном порядке, нужно подготовить исковое заявление с полным пакетом документов, мы прорабатываем стратегию арбитражного представительства в суде и готовим необходимые иски и ходатайства.

Представитель в суде выходит в суд в качестве вашего представителя. В процессе заседания мы должны четко следовать заранее выработанному плану.

Судебный процесс занимает от 2 до 4 месяцев, за это время пройдет в среднем 3 заседания. Некоторые дела растягиваются до 12 месяцев.

Если суммы к взысканию значительные, интересы ответчика всегда представляют опытные адвокаты. Чтобы уравнять шансы, потребуется помощь узкопрофильного юриста, который добьется максимально возможного результата по Вашему делу.

Полное сопровождение исполнительного производства, включая представление Ваших интересов (независимо от его процессуального статуса) в Федеральной службе судебных приставов, в судебных инстанциях, иных государственных органах и организациях, совершение комплекса действий и применение иных мер, направленных на успешную реализацию исполнительного производства.

Мы считаем свою работу законченной, только когда исполнительный лист исполнен, и ваша компания получила то, что ей причитается.

Команда специалистов

Часто задаваемые вопросы

Согласно подп. 10 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса во внереализацонных расходах можно учитывать судебные расходы, арбитражные сборы, пошлины и судебные издержки связанные с рассмотрение дела, включая расходы на услуги представителей, юристов и адвокатов. Данная позиция подтверждена письмом МинФином от 10 мая 2018 г. № 03-03-07/31147 “Об учете для целей налогообложения прибыли расходов на оплату услуг адвокатов”

Читайте также:  Признание сделки купли-продажи соседней комнаты недействительной

Направление претензии является обязательным для большинства споров в арбитражном суде.

Исковое заявление будет оставлено без рассмотрения.

По закону 1 судебное заседание назначается через 5 рабочих дней после подачи иска.

После вступления в силу решения суда. Решение вступает в силу в течение 1 месяца со дня его принятия.

Судебные приставы должны исполнить решение суда в течение 2 месяцев со дня возбуждение исполнительного производства (за исключением некоторых случаев). Но, по истечению этого срока, деньги по прежнему могут быть не перечислены на ваш счет, т.к. у должника нет средств на счете или другого имущества для взыскания. В этом случае исполнительное производство продолжается и может тянуться ни один год. Если исполнительный лист был предъявлен в банк должника, то банк по его получению сразу же переведет средства со счета должника на ваш счет.

Общий срок исковой давности – 3 года.

Размер гос пошлины зависит от суммы задолженности. Например, если сумма задолженности 200 000 рублей, размер гос пошлины — 7 000 рублей. Если сумма больше 200 000 р., например, 250 000, то гос пошлина составит 7 000 + 2% от 50 000. Данная формула применима к диапазону задолженности от 200 000 до 1 млн.. Если цена иска в другом диапазоне цен, гос пошлина рассчитывается уже по другой формуле. Более подробно формирование цены пошлины описано в налоговом кодексе.

Оплату гос пошлины можно отсрочить, при отсутствии на счетах денег организации.

Как заказать представительство в арбитражном суде?

Заказать судебное представительство вашего бизнеса в юридической фирме Суворов-Групп очень просто.

Для этого вам достаточно заполнить форму ниже, или просто позвонить нам. Мы всегда на связи, и готовы ответить на любые вопросы.

Услуги представителя в арбитражном суде

Мы готовы подключиться на любой стадии арбитражного процесса, самостоятельно ознакомимся с материалами имеющимися в судебном деле, проведем их правовой аудит, перестроим судебную позицию, отложим или затянем судебный процесс, чтобы максимально отстоять Ваши интерес в арбитражном суде.

Арбитражные споры между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями разрешаются только через арбитражный суд с привлечением юриста для представления интересов клиента, самостоятельно защитить свои интересы в таких спорах практически невозможно.

Сложности арбитражного законодательства

Арбитражный процесс регулируется арбитражным процессуальным кодексом (АПК РФ), и иными действующими законодательными актами в области права и сформировавшейся судебной практикой. Различные виды споров регулирует отраслевое законодательство, к примеру таможенный, земельный, налоговый кодекс, а в совокупности споров — единым гражданским кодексом (ГК РФ).

Какие споры рассматривает арбитражный суд

  • Договорные споры по расчетам с контрагентами.
  • Налоговые споры с фискальными органами.
  • Споры в процедуре банкротства.
  • Корпоративные споры и т.д.
  • Все экономические споры между предприятиями.

Возможность ознакомиться и разобраться с любым из направлений арбитража требует ежедневных занятий продолжительное время, а так же практики под контролем опытного арбитражного практика. Поэтому вопросы представительства в арбитраже лучше всего своевременно предоставить на рассмотрение юристу — судебному представителю, дабы избежать затратных и неприятных последствий в дальнейшем. Арбитражный юрист обладает знаниями и опытом юридического представительства для разрешения подобных задач.

Минусы самостоятельной защиты

Некоторые процессуальные особенности и тонкости арбитражного процесса могут быть непонятны для не юристов, такие как подготовка отзывов и ходатайств, подведомственность и подсудность дел, формирование и оформление начального пакета документов. Арбитражное представительство позволит избежать ошибок.

Отсутствие требуемых знаний и опыта воспрепятствует Вам

  • реализовать возможность осуществить свои законные права и в полной мере защитить свои интересы;
  • достичь наиболее благоприятного итога рассмотрения дела.

Судебная арбитражная инстанция не ставит перед собой цель выяснить истину, это спор, как говорят адвокаты, кто был убедителен в арбитражном споре, тот и победил. Поэтому нужно серьезно отнестись к вопросу делегирования ваших интересов в суде, как представительство в арбитражном процессе, при этом расходы ложатся на проигравшую сторону, или распределяются пропорционально удовлетворенному судом иску. Представитель в арбитражном суде определяется в силу предписаний закона.

Взяв на себя представительство интересов в Арбитражном суде Москвы интересов клиента, наши юристы:

  1. изучают все материалы по делу;
  2. разрабатывают тактику ведения дела с учетом его специфики;
  3. собирают и анализируют доказательства;
  4. составляют и направляют в суд процессуальные документы (ходатайства, отзывы, жалобы и иные документы);
  5. участвуют в судебных заседаниях;
  6. при необходимости обжалуют решения и определения АС.

Преимущества арбитражного представительства

Арбитражный представитель с образованием, знаниями и опытом позволяют оперативно:

  1. Осуществить оценку перспектив судебной тяжбы в арбитраже.
  2. Провести экспертизу имеющихся документов и собрать дополнительные.
  3. Выработать судебную защиту и отстоять ее в суде.
  4. Исключит возможность появления ошибок и сэкономит Ваше время и нервы.

Мы также поможем осуществить

  • взыскание задолженностей, пеней, штрафов;
  • возмещение убытков, оспаривание принятых органами власти решений.
  • разрешение споров в досудебном порядке, медиация.

Как происходит процесс оказания услуги

  1. Анализируем представленные материалы, изыскиваем необходимые документы и выстраиваем судебную позицию защиты или нападения.
  2. Подготавливаем претензии, исковые требования, отзывы в суд в рамка выработанной тактики защиты.
  3. Анализируем практику решений судьи, кому перераспределено дело и в случае необходимости, дополняем судебные требования.
  4. В случае «появления» дополнительных материалов и документов представленных в суд противоположной стороной, вносим изменения в метод защиты и уточняем судебную позицию в суде.
  5. В случае оспаривания судебного решения проигравшей судебный процесс стороной, мы готовим отзыв с правоприменительной практикой и осуществляем в апелляции защиту положительного решения суда первой инстанции.
  6. Вопрос взыскания и работы с исполнительными приставами обсуждается отдельно.

От чего зависит стоимость услуг (прайс) арбитражного представителя

  • на каком этапе мы присоединимся к процессу;
  • от сложности и длительности арбитражного процесса;
  • от количества участников процесса;
  • от объема технической документации, подлежащей исследованию;
  • от необходимости привлечения к делу узкопрофильных технических специалистов;
  • от необходимости проведения экспертиз.

Мы специализируемся на следующих видах арбитражных споров:

  • споры по нарушениям антимонопольного законодательства;
  • земельные споры;
  • оспаривание актов и решений государственных органов;
  • договорные споры (строительный подряд, поставка, аренда, возмездное оказание услуг и т.д.)
  • взыскание задолженности, убытков, упущенной выгоды, неосновательного обогащения
  • признание сделок недействительными, и применение последствий их недействительности;
  • признание торгов недействительными;
  • споры по устранению препятствий в пользовании имуществом/истребованию имущества из незаконного владения;

Представительство включает:

  • консультация о перспективах судебного спора;
  • правовой анализ имеющихся документов;
  • помощь в сборе доказательств;
  • претензионная и иная досудебная работа;
  • подготовка и предъявление искового заявления;
  • принятие мер по обеспечению иска;
  • ознакомление с материалами дела в суде;
  • составление дополнений к иску, ходатайств, частных жалоб, мирового соглашения, замечаний на протокол судебного заседания,
  • участие в судебных заседаниях;
  • получение исполнительного листа;
  • обжалование судебного решения;
  • юридическое сопровождение исполнительного производства;
  • взыскание судебных расходов с проигравшей стороны, в том числе расходов на юридические услуги;

Что предлагает Представитель в арбитражном суде

Мы предлагаем сопровождение экономических споров путем оказания услуг арбитражного представителя на всех стадиях судебного процесса: в судах первой, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. Обращаясь к нам за помощью, Вы экономите средства, нервы, имеете гарантию успешного результата.

Представительство в арбитражном суде

При возникновении проблем правового характера – единственный способ разрешения хозяйственных споров это обращение с иском о защите интересов в арбитражный суд. Порядок ведения дел в соответствующей инстанции регламентирован сводом федеральных законов РФ, в том числе Арбитражным процессуальным кодексом.

Стоимость ведения дел в арбитражном суде

Чтобы отстоять права хозяйствующего субъекта, нужны глубокие знания как юридических, так и экономических вопросов. Только в этом случае услуги представительства в суде принесут успех. Адвокаты юридической компании «ПРИОРИТЕТ» имеют требуемую теоретическую подготовку и практические навыки. Они ведут арбитражные дела в Москве и других регионах России.

География наших арбитражных споров

Условия юридического представительства в арбитражном суде

  1. Производство по делам компаний и ИП начинается с оформления и передачи искового заявления в первую инстанцию. В него включаются правовые обоснования претензий в виде ссылок на действующие федеральные законы или другие нормативные акты.
  2. Любые сведения, которые касаются инициированных процессов и их рассмотрения в суде, отражаются в картотеке арбитражных дел. Содержание данной информационной базы регулярно и оперативно пополняется и доступно для широкого ознакомления заинтересованных лиц.
  3. Предусмотрено участие в заседаниях и защита прав клиента в арбитражном суде с применением средств конференц-связи. Если используется именно такой режим взаимодействия, то возможно ведение дел, стороны которых физически находятся на удалении друг от друга — например, в разных частях России.
  4. Если обращение к технологии конференц-связи невозможно или связано с объективными трудностями, то организуется традиционное представительство в суде, то есть специалист, который занимается Вашей проблемой, направляется непосредственно на место проведения разбирательств, причем вне зависимости от региона.
  5. Также допускается ведение арбитражного дела по процедуре упрощенного производства. В этом случае участники не вызываются, а рассмотрение спора проводится через интернет посредством специальных онлайн-систем.
  6. Иски отправляются или через «Почту России», или в электронном формате через сайт «Мой Арбитр».

Вы звоните нам или оставляете заявку на сайте

Мы готовим письменную правовую позицию (искового заявления / отзыва на исковое заявление), подбираем судебную практику, собираем все необходимые сопровождающие дело документы и сведения

Мы представляем и защищаем Ваши интересы в суде

Мы получаем решение арбитражного суда и исполнительный лист

Мы готовим документы для участия в исполнительном производстве

Мы готовим заявление о возмещении судебных расходов после вступления в законную силу последнего судебного акта

Услуги представительства в суде ЮК «ПРИОРИТЕТ»

Подготовка мотивированного заключения о перспективах дела3-5 рабочих дней
Подготовка и подача искового заявления, жалобы, отзыва в рамках услуги по представлению интересов в суде3-5 рабочих дней
Подготовка и подача искового заявления, жалобы без представления интересов в суде5-7 рабочих дней
Выезд в суд для ознакомления с делом
Ведение дел в арбитражном суде (1-я инстанция)

15 000 руб. / 1 заседание

Ведение дел в арбитражном суде (апелляционная и кассационная инстанции)

20 000 руб. / 1 заседание

Подготовка ходатайств, заявлений, пояснений, возражений
Представление интересов в Высшем Арбитражном суде, в Верховном суде, Конституционном суде
Участие в исполнительном производстве

от 8000 руб. / час

Получение решения, исполнительного листа на руки
Подготовка заявления о возмещении судебных расходов после вступления в законную силу последнего судебного акта3-5 рабочих дней
Подробный анализ обстоятельств спора, разработка эффективной линии защиты.
Формирование доказательной базы и сбор иной информации по делу.
Составление и направление иска в арбитражный суд.
Защита прав доверителя на заседаниях.
Получение исполнительного листа.
Содействие в реализации вынесенного решения.

Согласно законодательству, если при поддержке опытного юриста доверитель выиграет дело, то все издержки по ведению арбитражного процесса будут возмещаться его оппонентом.

ЮК «ПРИОРИТЕТ» поможет отстоять права Вашего бизнеса в третейских инстанциях. Помощь рассчитана на тех хозяйствующих субъектов, которые столкнулись с претензиями и спорами экономического или юридического характера.

Примеры выигранных арбитражных дел в Москве

К нашему Клиенту подано исковое заявление о соразмерном уменьшении установленной за работы цены.

Впоследствии исковое заявление неоднократно уточнялось Истцом (после проведения судебных экспертиз) и в конечном итоге Истец просил уменьшить стоимость выполненной работы до 0 и взыскать с Клиента уже оплаченную стоимость выполненных работ в связи с ее якобы ненадлежащим качеством.

Целью юристов было доказать, что результат работ был выполнен качественно и в соответствии со всеми положениями заключенного договора, а также взыскать неоплаченную часть выполненных работ в пользу Клиента.

В ходе оказания услуги по представлению интересов Клиента в суде юристами были предприняты следующие действия:

1. Подан встречный иск о взыскании стоимости выполненных, но не оплаченных работ, а также стоимости штрафных санкций за просрочку исполнения денежного обязательства.

2. Высказана инициатива проведения первой судебной экспертизы по настоящему делу – экспертиза проведена;

3. Обоснованы нарушения при проведении второй судебной экспертизы, которые впоследствии послужили одним из оснований для отказа в удовлетворении требований Истца

4. Неоднократное представление интересов в суде первой инстанции;

5. Подготовка различных процессуальных документов, в частности, отзывов на неоднократные уточнения Истца своих исковых требований;

6. Представление интересов Клиента в суде апелляционной и кассационной инстанции, подготовка необходимых документов – решение суда первой инстанции устояло.

В ходе рассмотрения настоящего дела юристам удалось:

1. Доказать, что результаты проведенной повторно судебной экспертизы не могут быть приняты во внимание, поскольку проведены с нарушением закона;

2. Последовательно отбить все требования Истца, которые последний неоднократно изменял, подавая уточненные исковые заявления;

3. Засилить решение суда в апелляционной и кассационной инстанции.

Результат оказания услуги:

В удовлетворении искового заявления в отношении Клиента было отказано полностью, а встречный иск был удовлетворен.

Клиент (Подрядчик) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о признании незаконным решение Заказчика о расторжении государственного контракта.

Контракт расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке. В качестве основания для одностороннего расторжения Контракта Заказчик указывает на несвоевременное устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и как следствие нарушение Подрядчиком срока сдачи выполненных работ.

Подрядчик считает вышеуказанное Решение Заказчика об одностороннем расторжении Контракта незаконным, необоснованным и подлежащим отмене.

В ходе оказания услуги по представлению Клиента в суде юристами были предприняты следующие действия:

1. Обосновановать отсутствие у Заказчика правовых оснований для одностороннего расторжения заключенного Контакта, в связи с отсутствием факта допущения Подрядчиком каких-либо нарушений положений заключенного Контракта.

2. Доказано нарушение Заказчиком процедуры одностороннего расторжения Контракта, предусмотренной законодательством о контрактной системе и положениями заключенного Контракта.

3. Непосредственное представление интересов Клиента в суде.

Результат оказания услуги:

Дело было выиграно в первой инстанции. Решение не обжаловано, вступило в законную силу, выдан исполнительный лист.

Клиентом был заключен государственный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ. Заказчик, полагая, что сроки выполнения работ нарушены Проектировщиком (Клиент), удержал часть стоимости в качестве неустойки.

В ходе оказания услуги по представлению Клиента в суде юристами были предприняты следующие действия:

1. Оформление и подача мотивированной досудебной претензии, а затем искового заявления;

2. Оформление иных процессуальных документов, в частности, возражений на отзыв Заказчика;

3. Оформление апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную и кассационную жалобу Заказчика;

4. Фактическое представление интересов Клиента в судебных заседаниях в первой, апелляционной и кассационной инстанции.

Юридические особенности проекта:

1. В ходе исполнения контракта было скорректировано техническое задание (в сторону увеличения), в связи с чем юристам было необходимо доказать, что Клиентом были соблюдены все предусмотренные сроки, отведенные на выполнение дополнительных работ.

2. Клиент в ходе выполнения контракта получил отрицательное заключение экспертизы результата своих работ и только со второго раза было получено положительное заключение. Настоящий факт также создавал отрицательную характеристику для Клиента в суде.

3. Клиент поставил задачу также взыскать штраф с Заказчика за нарушение им самим обязательств, предусмотренных контрактом.

4. На стороне ответчика выступал государственный заказчик.

В ходе рассмотрения настоящего дела юристам удалось:

Доказать, что удержание является необоснованным, обязательства по контракту выполнены Клиентом в полном объеме и в надлежащем качестве, а, следовательно, подлежат полной оплате.

Результат оказания услуги:

Дело выиграно во всех инстанциях. Дело устояло в кассации.

Клиент обратился с целью взыскания задолженности, которую приобрел на основании соглашения об уступке права требования от иностранного контрагента.

После подачи искового заявления о взыскании задолженности Ответчик обжаловал соглашение об уступке права требования. Таким образом, юристы вели одновременно два судебных спора – по взысканию задолженности (в Арбитражном суде Брянской области, где Клиент выступал истцом) и о признании соглашения об уступке права требования незаключенным (в Арбитражном суде города Москвы, где Клиент выступал ответчиком).

В ходе оказания услуги по представлению Клиента в суде юристами были предприняты следующие действия:

1. Оформление и подача мотивированной досудебной претензии, а затем искового заявления;

2. Грамотное заверение всех документов, выполненных на иностранном языке, с целью подачи в суд;

3. Оформление иных процессуальных документов, в частности, возражений на отзыв Ответчика;

4. Оформление отзыва на апелляционную жалобу, отзыва на кассационную жалобу Ответчика;

5. Фактическое представление интересов Клиента в судебных заседаниях в первой, апелляционной и кассационной инстанции;

6. Взаимодействие с иностранным партнером, привлеченным в качестве третьего лица в дело об оспаривании соглашения об уступке права требования.

Юридические особенности проекта:

1. Одновременно велось два взаимосвязанных между собой дела в разных арбитражных судах;

2. Большинство доказательств было выполнено на иностранном языке;

3. Дело о признании соглашения об уступке права требования незаключенным прошло все инстанции, включая апелляционную и кассационную инстанции (долг в размере 7 426 160 руб. 20 коп был уступлен за 50 000 рублей);

4. По ходатайству ответчика дело о взыскании задолженности было передано из Москвы в Брянск.

В ходе рассмотрения настоящего дела юристам удалось:

Сохранено в силе соглашение об уступке права требования и взыскать задолженность, выраженную в иностранной валюте, с ответчика.

Результат оказания услуги:

Дело выиграно во всех инстанциях. Дело устояло в кассации

Отзывы клиентов

Выражаю благодарность юристам компании «ПРИОРИТЕТ» за качественную работу по взысканию с государственного заказчика стоимости выполненных, но не оплаченных работ, а также штрафа за недобросовестное выполнение заказчиком своих обязательств по государственному контракту.

Особенно хочу отметить профессионализм руководителя отдела юридического консалтинга Аделины Мельк, которая являлась непосредственным представителем интересов компании в суде. Грамотно выстроенная стратегия, четкость и проработанность позиции, а также оперативность действий помогли выиграть судебный спор, в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях.

Большое спасибо за эту важную для нашей компании победу!

Желаю руководству и сотрудникам компании «ПРИОРИТЕТ» дальнейших успехов в нелегком деле защиты прав граждан и организаций!

Консалтинговое агентство «Даллас и Партнеры» выражает признательность сотрудникам компании «ПРИОРИТЕТ» за проявленный профессионализм.

В ходе оказания услуги руководитель юридического консалтинга Аделина Мельк умело и грамотно проконсультировала нас, оценила все риски и объяснила перспективы развития во всех возможных направлениях.

Благодаря грамотным и четко выстроенным доводам Аделины, ее добросовестному труду, обширному опыту и целеустремленности, нам удалось восстановить свою деловую репутацию в качестве ответственного контрагента: односторонний отказ заказчика от исполнения контракта был признан судом незаконным.

Было очень приятно ощущать со стороны юристов компании оперативность и технически грамотное отношение к работе в течение всего периода нашего взаимодействия!

Учитывая наш позитивный опыт сотрудничества, мы с удовольствием будем рекомендовать компанию «ПРИОРИТЕТ» как надежного и ответственного партнера, способного решать юридические задачи любого вида и сложности.

Генеральный директор Д.А. Даллас

От имени всей компании ООО «ДеАллой» хочу выразить искреннюю благодарность ООО «ПРИОРИТЕТ» и особенно руководителю отдела юридического консалтинга Мельк Аделине за оказанную юридической помощи в представлении интересов нашей компании в Рязанском УФАС России.

По итогу проведения открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый номер закупки: № 31806466507) компания ООО «ДеАллой» была признана победителем.

Однако впоследствии Заказчик разместил на официальном сайте протокол признания нас уклонившимся от заключения договора по причине того, что ООО «ДеАллой» якобы не представило требуемые документы. Такое решение заказчика грозило включением нашей компании в Реестр недобросовестных поставщиков, и впоследствии могло привести к полному прекращению ее деятельности.

Аделина действительно обладает огромным опытом и обширными знаниями в области антимонопольного права. Ее уверенность в результате, четкость и проработанность позиции, а также оперативность действий помогли нам победить и избежать попадания в нежелательный реестр.

Мы очень рады сотрудничеству с ООО «ПРИОРИТЕТ»! Большое спасибо за оказанную неоценимую для нашей компании помощь!

Желаем компании ООО «ПРИОРИТЕТ» и ее сотрудникам дальнейшего успешного развития и новых благодарных клиентов!

Управляющий директор ООО «ДеАллой» Д.Ю.Пыжик

ООО «Русская Строительная Компания» выражает огромную признательность юридическому отделу ООО «ПРИОРИТЕТ», а в частности Аделине Мельк и Анастасии Фишкиной, за высококвалифицированную помощь в разрешении многолетнего судебного спора.

В виду недобросовестности нашего контрагента мы оказались ответчиками в суде на крупную сумму денег и были вынуждены искать юридической помощи. Так мы стали клиентами компании «ПРИОРИТЕТ».

Юристы моментально выработали стратегию действий по настоящему делу – от имени нашей компании было решено подать встречный иск. Судебное дело тянулось почти 4 года, на протяжении которых наш контрагент предпринимал все возможные попытки затянуть спор. Вместе с тем, наши представители были всегда готовы отразить любое «нападение» и отбить любой довод противника.

В результате нам удалось одержать безоговорочную победу – в удовлетворении искового заявления к нам, как ответчикам, судом было отказано. Напротив, наше встречное исковое заявление было полностью удовлетворено. Принятое решение «устояло» в суде апелляционной и кассационной инстанции !

Мы очень рады, что обратились именно в «ПРИОРИТЕТ». Без юридических знаний и профессионального подхода его сотрудников к этому делу мы бы никогда не смогли достичь такого результата!

Хотим отметить, что доброжелательные и компетентные юристы – визитная карточка этой компании и, безусловно, это заслуга руководства ООО «ПРИОРИТЕТ», которое ответственно подходит к подбору и обучению своего персонала. Искренне благодарим за теплую дружественную атмосферу, которую создают специалисты компании в процессе взаимодействия с клиентами.

Мы – давний и преданный клиент юридической фирмы ООО «ПРИОРИТЕТ» и готовы уверенно рекомендовать ее своим партнерам.

Желаем вам и в дальнейшем сохранить установленные стандарты в работе с клиентами на пути к новым достижениям!

С уважением, генеральный директор ООО «РСК» Д.К. Угвария

Представительство в арбитражном процессе, аналитика, рейтинг специалистов Москвы

Место в рейтингеНаименование компанииОбщий рейтингДата составления
1Юридическая группа “МИП”98%
07.03.20192“Dentons”80%07.03.20193Goltsblat BLP76%07.03.20194Адвокатское бюро “Падва и партнеры”67%07.03.20195КА “Бастион”60%

Стоимость консультаций адвокатов по арбитражному процессу

Консультирование от юристов по интересующему направлению права

Консультирование от опытных адвокатов и бывших судий

Письменные расширенные консультации со сносками к нормативно-правовой базе

Дистанционное консультирование – удобно для жителей России, а также тех, у кого нет возможности посетить офис компании

Стоимость представительства в арбитражном процессе

Оценка материалов дела, определение перспектив

Составление и подача искового заявления, совместно со сбором всей необходимой документации

Представительство в суде первой инстанции

Представительство в суде апелляционной инстанции

Представительство в суде кассационной инстанции

Написание необходимой процессуальной документации – ходатайств, жалоб, отзывов

Сопровождение процедуры банкротство физических лиц «под ключ»

Сопровождение процедуры банкротство индивидуального предпринимателя «под ключ»

Сопровождение процедуры банкротство юридических лиц «под ключ»

Представление интересов кредиторов в суде при банкротстве

Оспаривание сделок при арбитражном процессе

Признание договоров недействительными

Сопровождение исполнительного производства (при процессах о взыскании)

Какие услуги оказываются?

  • Консультация профессионала относительно дела.
  • Анализ представленных клиентом материалов, доказательств, документов. Это необходимо для того, чтобы дать компетентный ответ.
  • Правовое заключение юриста о том, какие действия можно сделать со стороны клиента.
  • Урегулирование спора на досудебном этапе, если такой вариант возможен в каждой индивидуальной ситуации.
  • Анализ подходящих нормативных правовых актов, а также судебной практики по подобным делам. Это необходимо, чтобы определить круг требований, либо возражений (если иск уже имеется).
  • Процессуальная деятельность: составление документов и запросов в судебную инстанцию.
  • Представительство в суде по построенной модели защиты.
  • Выступление в процессе.
  • Обжалование решения суда в апелляционном, кассационном и надзорном порядках.
  • Исполнительное производство после принятия судебного решения.
  • Получение решения суда кассационной инстанции.
  • Передача исполнительного листа заказчику.
  • Подготовка и подача заявления на выдачу исполнительного листа.
  • Споры с государственными органами, банковские споры, земельные.

Как формировался рейтинг адвокатов по арбитражному процессу?

Для формирования рейтинга были взяты за основу несколько важных факторов, которые были проанализированы и оценены представителями ресурса:

  • Репутация юридической компании;
  • Опыт работы адвокатов по арбитражному процессу в суде и досудебном производстве;
  • Компетенция и квалификация специалистов;
  • Отзывы клиентов юридической компании.

Совокупность представленных критериев позволило выявить объективное представление относительно возможности успешного разрешения проблемы при представительстве в арбитражном процессе.

Особое внимание было уделено проценту положительного разрешения спорных ситуаций доверителей. Подобная информация была получена из отзывов клиентов. Во внимание принимались информативные отзывы, сообщающие о проработке плана защиты, правильности оформления процессуальной документации, непосредственной работе специалиста по защите.

Ознакомьтесь с положительными и негативными отзывами, чтобы избежать сотрудничества с неквалифицированными адвокатами в арбитражном процессе. Также у посетителей ресурса есть возможность самостоятельно оставить отзыв и сделать вклад в формирование рейтинга.

Понятие представительства в арбитражном суде

Детальная информация относительно понятия представительства юристом в арбитражном процессе указана в главе 6 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Исходя из представленной информации, под представительством можно принимать выполнение ряда процессуальных операций и работ для защиты прав и интересов доверителя. При этом, арбитражное представительство сильно отличается от гражданского, так как основная задача последнего – прекращение, создание или изменение прав и обязанностей клиента. Участие адвоката в арбитражном процессе регламентирует именно защиту законных интересов и соблюдение прав, которые были нарушены.

Представитель в арбитражном судопроизводстве выполняет полный перечень действий, полномочиями на которые наделил его доверитель. Это может быть:

  • Разработка и подача процессуальной документации;
  • Подготовка стратегии работы в суде;
  • Ведение допросов участников процесса, взаимодействие с ними по вопросам мировых соглашений;
  • Участие в прениях в судебном процессе;
  • Инициирование судебных заседаний в апелляционных инстанциях;
  • Сопровождение исполнительного производства.

Помощь адвоката в арбитражном процессе не обязательна, но необходима в большинстве случаев, потому что арбитражное законодательство и судопроизводство имеет большое количество нюансов. Осуществить надежную защиту сможет только опытный юрист

Виды представительства в арбитражном суде

Виды представительства классифицируются на законное и договорное. Первый вариант может возникнуть в двух случаях. Законным представителем может быть родитель или опекун гражданина, который не может защищать себя самостоятельно, например, по причине несовершеннолетнего возраста или недееспособности. Второй случай законного представительства – это работа арбитражного управляющего при сопровождении процедуры банкротства физических и юридических лиц.

Договорное представительство – это участие адвоката в арбитражном процессе. Данная услуга осуществляется при соглашении сторон, то есть при найме специалиста.

Субъекты представительства в арбитраже

Существует два субъекта представительства в арбитражном суде – это представляемый и представитель. При этом, представляемыми сторонами могут быть:

  • Юридические лица (они чаще всего пользуются помощью адвоката в арбитражных процессах, так как споры между организациями решаются именно в арбитражном суде);
  • Индивидуальные предприниматели;
  • Физические лица (возможно только в случае банкротства граждан);
  • Органы муниципалитета и государственной власти, к которым может относиться Пенсионный фонд, Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, ФАС и прочие. Важно отметить, что разбирательство при этом может быть инициировано как представителем государственной службы, так и второй стороной.

Представитель – это адвокат по арбитражному процессу, либо любой другой человек, который выступает в защиту интересов представляемого гражданина или юридического лица. Как уже говорилось выше, помимо юриста это может быть законный опекун, либо арбитражный управляющий.

Средние (ориентировочные) цены представительства в арбитражном суде в Москве

Адвокаты юридической группы «МИП» предлагают доступную стоимость представительства в арбитражном суде в Москве. Наши специалисты, имеющие все необходимые знания и солидный опыт в ведении данной категории дел, могут гарантировать разрешение спора в пользу своего клиента. Вы получите качественное юридическое сопровождение и выгодные цены на представительство в арбитражном суде. Обращайтесь в наш офис, чтобы узнать сколько стоит услуга, как подготовиться к процессу, и каковы перспективы судебного дела. Юристы ответят на все вопросы и предпримут необходимые меры для решения проблемы.

Цены на представительство в арбитражном суде

Юридическая консультация у руководителей практики

  • Время консультации не ограничено;
  • Консультации осуществляют бывшие федеральные судьи:
    • Шарабарова Ирина Павловна, опыт работы более 22 лет;
    • Захарова Елена Александровна, опыт работы более 20 лет;
    • Коханов Николай Игоревич
2000 рублей

  • Время консультации не ограничено;
  • Время консультации не ограничено;
5000 рублей

Анализ перспектив дела

Если вам необходим развёрнутый ответ на ваш юридический вопрос в течение 2 часов, опишите здесь подробно ваш вопрос.

Если вам необходима онлайн консультация юриста прямо сейчас- обращайтесь в наш онлайн чат, внизу справа.

Консультация по Скайпу – Удобно для жителей России и тех, у кого нет времени ехать к нам в офис.

  • Время консультации не ограничено;
  • Консультации осуществляют бывшие федеральные судьи
2000 рублей

Цены на подготовку процессуальных документов

Подготовка искового заявленияот 5 000
Подготовка возражения на исковое заявлениеот 5 000
Подготовка ходатайствот 2 000

Цены на услуги по оформлению документов в арбитражном суде

Услуги по оформлению документов

Стоимость (в среднем, в рублях)

Консультация по телефону

Устная консультация с изучением документов

Выездная консультация адвоката

Юридическая экспертиза документации

Составление судебных документов (искового заявления, возражения, жалобы, отзыва)

Подготовка апелляционной (кассационной, надзорной) жалобы

Подача ходатайства в суд

Составление заявления о применении обеспечительных мер

Разработка проектов договора

Цены на отстаивание интересов заказчика в арбитражном суде

Полный комплекс услуг по судебному разбирательству

Ведение дела в суде первой инстанции

от 25 000 за одно заседание

Участие в заседании суда второй инстанции

от 12 000 за одно заседание

Разбирательство в суде третьей инстанции

от 12 000 за одно заседание

Помощь во взыскании дебиторской задолженности

Ведение налоговых споров

Участие в таможенном споре

Разбирательство по договорам строительного подряда

Цены на ведение налоговых споров в арбитражном суде

Определение перспектив судебного разбирательства, анализ документов

Составление возражения по акту налоговой проверки

Защита доверителя в ИФНС при рассмотрении результатов налоговой проверки

Написание апелляционной жалобы на решение налоговой службы

Юридический анализ материалов налоговой проверки

Подготовка документов для обращения в арбитражный суд с целью оспаривания нормативного акта ФНС

Представительство в суде

Стоимость (в среднем, в рублях)

Досудебное урегулирование спора

Ведение дела в суде

Взыскание задолженности с юрлица

50 000 (плюс 10% от суммы)

Взыскание задолженности с физлица

15 000 (плюс 10% от суммы)

Стоимость (в среднем, в рублях)

Абонентское обслуживание предпринимателей

от 10 000 (ежемесячно)

Абонентское обслуживание юрлиц

от 15 000 (ежемесячно)

Ведение дела о банкротстве

Стоимость (в среднем, в рублях)

Подготовка документации для обращения в суд

Представительство в арбитражных судах

Схема работы

1 Клиент представляет непосредственно или высылает на электронную почту документы по интересующему его вопросу

2 Проводится правовая экспертиза представленных документов (1-2 рабочих дня), по итогам которой составляется прогноз перспективы дела (в процентах) с присвоением делу коэффициента сложности (от 1 до 5)

3 Заключается договор (соглашение) об оказании юридических услуг, в котором указывается их фиксированная стоимость, определяемая исходя из коэффициента сложности дела

4 Клиентом производится предварительная оплата 50% определенной в договоре (соглашении) стоимости услуг

5 Оплата оставшихся 50 % стоимости услуг производится после завершения дела при условии подтверждения сообщенного клиенту прогноза перспективы дела

6 Cтоимость, порядок оказания и оплаты разовых юридических услуг определяются в каждом конкретном случае индивидуально

Если вам требуются услуги юриста, цена в Москве в профессиональном сообществе «Империя нашего права» будет выгодной и доступной. Наша компания работает с физическими и юридическими лицами, предлагается консультирование по различным отраслям права. Квалифицированные юристы с многолетней практикой сумеют разобраться в самом запутанном и сложном деле и защитить интересы клиента в любой ситуации. Своевременная правовая помощь позволит освободиться от несправедливых притязаний и установить истину, а также добиться положительного решения суда.

Что входит в перечень услуг

Помощь юриста может потребоваться каждому человеку и любой организации. Далеко не все граждане и представители бизнеса разбираются в тонкостях законодательства и умеют отстаивать свои права, поэтому при возникновении спора лучше разу обратиться к профессионалу. Участие юриста в деле значительно повышает шансы на успех: специалист поможет подготовить необходимые документы и аргументировано доказать правоту клиента в суде.

Профессиональное сообщество «Империя нашего права» оказывает следующие юридические услуги:

  1. Консультирование по различным правовым вопросам. Воспользуйтесь услугами специалистов по гражданскому, семейному, трудовому, финансовому или уголовному праву, чтобы получить ответы на вопросы и определить дальнейшие действия для защиты интересов.
  2. Анализ материалов дела и подготовка письменного заключения. Задача юриста – определить шансы на успех и объяснить клиенту, стоит ли вообще затевать разбирательство или лучше свести дело к мировому соглашению.
  3. Подготовка документов. Опытный юрист грамотно составит исковое заявление в суд, подготовит необходимые жалобы, ходатайства, апелляции и другие разновидности документации.
  4. Представительство в суде. Задача юриста во время судебного заседания – правильно выстроить тактику и стратегию предоставления доказательств, чтобы убедить суд в своей правоте.
  5. Составление договоров. Для безопасного заключения сделки текст должен быть детально проработан – это важно и для физических, и для юридических лиц.

Также юрист может участвовать в переговорах между конфликтующими сторонами. Он поможет найти компромиссное решение и заключить мировое соглашение на условиях, которые устроят всех. Если это удается, то дело прекращается, что позволит сторонам избежать крупных расходов.

Сколько будут стоить услуги юристов

Цены на услуги юристов в Москве у нас вполне доступны. Затраты на услуги профессионального защитника в деле всегда оправданы – положительное решение суда позволяет избежать крупных убытков и обеспечить восстановление справедливости. На нашем сайте указаны предварительные расценки на профессиональную юридическую помощь, однако итоговая стоимость в любом случае рассчитывается индивидуально.

Цена на услуги юриста зависит от нескольких факторов:

  1. Объем изучения дела и времени, требуемого на рассмотрение.
  2. Необходимость командировок в другие города для сбора документов и установления всех обстоятельств.
  3. Количество и продолжительность требуемых консультаций.
  4. Необходимость подготовки документов.
  5. Участие в судебных заседаниях. Итоговая стоимость будет напрямую зависеть от продолжительности рассмотрения дела, поэтому в интересах клиента прийти к компромиссному решению со второй стороной конфликта.

Чтобы заказать услуги юриста в Москве, позвоните по указанным номерам и запишитесь на первую консультацию. Вы получите ответы на все вопросы, а специалист поможет разработать максимально результативную стратегию для доказательства своей правоты в суде. Наши специалисты имеют многолетний практический опыт ведения дел, что позволяет находить оптимальное решение даже в самых сложных ситуациях.

Бесплатная консультация

Одним из направлений работы профессионального сообщества «Империя нашего права» является представительство в арбитражных судах. Практически каждая крупная или средняя компания хотя бы раз становилась участницей коммерческого спора с клиентами, партнерами, конкурентами и т.д. Если не удается прийти к мировому соглашению, то дело будет рассматриваться в суде, и здесь очень важно обеспечить грамотную юридическую защиту своих интересов. Воспользуйтесь услугами квалифицированных юристов: наши представители помогут вам доказать свою правоту во время судебного заседания и добиться положительного решения.

Как работает представительство в суде

Представительство в арбитражных судах предполагает комплекс юридических услуг, направленных на защиту интересов нанимателя. Задача адвоката – оценить шансы на получение положительного решения и разработать стратегию для получения требуемого результата.

Представление интересов в арбитражном судопроизводстве включает два этапа, первый из них определяется следующими действиями:

  1. Первичная консультация по телефону. Юрист ознакомится с основными обстоятельствами возникновения спора и выявит предварительную стоимость комплексной юридической помощи.
  2. Подробное ознакомление юриста с материалами арбитражного дела. Гарантируется строгая конфиденциальность – информация о делах фирмы клиента не разглашается посторонним, гарантируется соблюдение коммерческой тайны.
  3. Составление прогноза. Адвокат определит, насколько высок шанс положительного результата, и есть ли вообще смысл начинать судебную тяжбу. Важно понимать, что в большинстве случаев мировое соглашение с оппонентом даже с небольшими уступками обходится дешевле, чем многолетний судебный процесс.

На втором этапе обсуждаются детали ведения дела, после чего юрист приступает к сбору доказательств для предъявления во время судебного разбирательства. Он разрабатывает персональную выигрышную стратегию, которая позволит продемонстрировать суду правоту клиента и необходимость вынесения решения в его пользу.

Что дает представительство юриста

Большинство владельцев компаний и индивидуальных предприятий не могут похвастаться глубоким знанием гражданского, хозяйственного, налогового и корпоративного законодательства, а именно это необходимо для доказательства собственной правоты в суде. Юрист по арбитражным делам отлично разбирается в этих отраслях права и в смежных направлениях, что дает ему возможность правильно выстроить линию защиты. Его участие в процессе увеличивает шансы на положительный результат, а также снижает риски нарушения правовых норм.

Представительство адвоката профессионального сообщества «Империя нашего права» в Москве обеспечивает клиентам несколько важных преимуществ:

  1. Квалифицированную защиту от действий конкурентов и нарушителей норм коммерческого права. Это позволит предотвратить крупные убытки для предприятия и отстоять свою положительную репутацию.
  2. Комплексный подход. Наши юристы детально изучают материалы дела и оценивают все возможные риски, чтобы избежать неправильных решений. В результате обращение в суд поможет добиться нужного решения и не станет причиной дополнительных издержек.
  3. Многолетний практический опыт. Успешное ведение самых запутанных и сложных дел позволяет нашим юристам справляться со многими задачами. Многие сотрудники успели поработать в правоохранительных органах – это дает дополнительные преимущества.
  4. Доступную стоимость юридической защиты. Представительство в арбитражном суде позволит избавиться от крупных издержек из-за несправедливого решения, поэтому все расходы на услуги адвоката будут оправданы.

Мы предлагаем клиентам выгодные расценки на полный комплекс адвокатских действий. Наша задача – сделать профессиональную юридическую помощь доступной для всех, чтобы обеспечить полное соблюдение норм законодательства. Адвокат сумеет повлиять на ход процесса, дабы обеспечить максимальные шансы на положительное решение.

Как рассчитывается стоимость услуг адвоката

Если возник какой-либо коммерческий спор, требующий рассмотрения в арбитражном суде, прежде всего, необходимо проконсультироваться с юристом и оценить шансы на успех. Чем они ниже, тем выше размер аванса. Если же шансы на успех велики, то величина аванса будет минимальной. Стоимость зависит от исхода дела и его соответствия заявленному прогнозу.

Итоговая цена юридического обслуживания зависит от сложности дела, необходимости кропотливой работы с документами и привлечения сторонних экспертов. Воспользуйтесь нашим предложением, чтобы без лишних трат гарантировать себе полноценную юридическую защиту.

Читайте также:  Могу ли я вернуть обратно автомобиль, купленный с использованием автокредита
Ссылка на основную публикацию